Фабрикант / Торговая площадка / Корпоративные закупки / Извещение о проведении закупки Комплексная закупка "Строительно-монтажные работы в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск № 2513498"
ОКПД2: [43.29.1] Работы строительно-монтажные прочие
Номенклатурные справочники: [F0000000] Продукция и услуги строительства / [F4500000] Услуги строительные и объекты строительства / [F4560000] Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции / [F4560020] Экономические характеристики строительной продукции / [F4560520] Технологическая структура капитальных вложений / [F4560521] Строительно-монтажные работы
Проведение строительно-монтажных работ в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск согласно проектной документации.
1 ШТ
Без указания цены, руб.
Место рассмотрения заявок:
Дата публикации:
17.01.2019 12:37
Дата и время начала приема заявок:
17.01.2019 12:37
Дата и время окончания приема заявок:
24.01.2019 12:00
Дата и время рассмотрения заявок:
25.01.2019 12:00
Дата и время подведения итогов закупки:
28.01.2019 12:00
Закупочная документация:
С документацией по закупкам можно ознакомиться на странице данной
закупки Закупочная документация.
Требование к отсутствию участника в РНП:
Да
Порядок регистрации на сайте:
Порядок регистрации претендентов на участие в закупке по вышеуказанному предмету договора указан в разделе
"Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru.
Порядок подачи заявок:
Заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в закупке посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru.
Режим проведения закупки:
Открытая форма
Продление приема заявок при изменении предложения после окончания приема заявок:
[F0000000] Продукция и услуги строительства / [F4500000] Услуги строительные и объекты строительства / [F4560000] Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции / [F4560020] Экономические характеристики строительной продукции / [F4560520] Технологическая структура капитальных вложений / [F4560521] Строительно-монтажные работы
Наименование предмета договора (лота):
Проведение строительно-монтажных работ в магазине befree, ТРК "Титан Арена", г. Архангельск согласно проектной документации.
Количество:
1
Единицы измерения:
ШТ
Цена:
Без указания цены, руб.
Позиции:
Информация отсутствует
Вес параметров заявки виден участникам:
Не виден участникам
Допустимость замен, аналогов:
Не допускается
Место оказания услуг:
Россия, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 20, ТРЦ "Титан Арена", помещение В13, В12.
Условия оказания услуг:
Выход на работы без предоплаты (см. условия оплаты);
Штраф за каждые сутки просрочки 50 000 руб;
Объект должен быть сдан под ключ не позднее 15.03.2019г.
Срок оказания услуг:
Проведение СМР с 04.02.2019 по 15.03.2019
Признак принадлежности к субъектам МСП:
Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата работ сметных приложений 2.1-2.7 производится равными долями по 20 % от общей стоимости указанной в пункте 3.1. настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком Линейного графика работ и наличия у Заказчика выставленного Подрядчиком счета:
• на 15 (Пятнадцатый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 30 (Тридцатый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 45 (Сорок пятый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала производства работ;
• на 90 (Девяностый) календарный день с даты начала производства работ (далее – Последний платеж).
3.2. Стороны особо согласовали, что несмотря на установленный в пункте 3.2. Договора срок (в днях) для оплаты, последний платеж, осуществляется Заказчиком только после получением Заказчика от Подрядчика заверенных руководителем и печатью Подрядчика документов:
1) Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость –титульный лист, раздел 1 и 3;
2) Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций - титульный лист, и раздел 1.1- налог к уплате за период;
3) Выписки из книги продаж за период проведения работ;
4) Двух экземпляров настоящего Договора (оригиналы).
3.3. Указанные в п. 3.2. Договора документы предоставляются за период проведения работ с подтверждением отправки их в налоговую инспекцию.
3.4 При непредставлении указанных в п. 3.2. Договора документов по истечении 210 дней со дня, следующего за датой начала производства работ, общая стоимость выполняемых работ, указанная в п.3.1. Договора, уменьшается на 20% (последний платеж не осуществляется), при этом объем работ не изменяется.
Комментарий:
Требования к участникам:
Наличие актуального членства в СРО обязательно.
Система налогообложения - ОСНО (с НДС).
Опыт строительства магазинов в ТРК обязателен.
Опыт работы в ритейле не менее 5 лет, с возможностью предоставления рекомендаций.
Непроведение ликвидации участника ТП – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника ТП – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника ТП в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
Отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
Предоставление презентации.
Наличие лицензии МЧС будет Вашим преимуществом.
Готовность работы без предоплаты.
Минимальное привлечение субподрядных организаций.
Для участия в тендере необходимо прислать заполненные: смету единого образца и тендерную таблицу (шаблоны для заполнения прилагаются к торгам) с учетом НДС 20%..
Необходимо обратить внимание на давальческий материал:
1) Керамогранит;
2) Световое оборудование (трековое освещение, люстры, лампы);
3) Музыкальные колонки и микшер;
4) Серверный шкаф;
5) Видеокамеры;
6) Обои;
7) Декоративный кирпич;
8) Торговое оборудование;
9) Рекламное оборудование;