Лот №118409: Материалы для монтажа отопления в ТБ 2 и ТБ3 |
Примечание: Производится закупка (тендер): Материалы для монтажа отопления в ТБ 2 и ТБ3. Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 13.06.2023 08:26:56 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 15.06.2023 14:20:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 15.06.2023 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: 19 июня 2023
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___30__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад Адрес: г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2.
Предприятие-инициатор: ООО «Объединенная Цветочная Компания»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба э.св 273*7,2 | Гост 10704-91
Гост 3262-75
|
м. | 84 | 83.20 | 0.83 |
| 2 | Труба э.св 219*6,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 12 | 74.50 | 0.75 |
| 3 | Труба э.св 159*4,5 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 6 | 72.40 | 0.72 |
| 4 | Труба э.св 133*4,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 72 | 72.40 | 0.72 |
| 5 | Труба э.св 127*4,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 564 | 82.10 | 0.82 |
| 6 | Труба э.св 114*4,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 1308 | 72.40 | 0.72 |
| 7 | Труба э.св 108*3,5 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 924 | 72.40 | 0.72 |
| 8 | Труба э.св 102*3,5 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 948 | 76.70 | 0.77 |
| 9 | Труба э.св 89*3,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 2184 | 72.40 | 0.72 |
| 10 | Труба э.св 76*3,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 1308 | 72.40 | 0.72 |
| 11 | Труба ВГП Ду 50*3,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 520 | 72.40 | 0.72 |
| 12 | Труба э.св 57*3,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 270 | 72.40 | 0.72 |
| 13 | Труба ВГП Ду 40*3,0 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 300 | 72.40 | 0.72 |
| 14 | Труба ВГП Ду 32*2,8 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 180 | 72.40 | 0.72 |
| 15 | Труба ВГП Ду 25*2,8 | Гост 10704-91
Гост 3262-75 |
м. | 2184 | 72.40 | 0.72 |